第一部分 历年真题及详解
2010年二级建造师（福建）《建筑工程管理与实务》真题及详解
一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1砖基础施工过程中，当设计无要求时，基础墙的防潮层位置应设置在室内地面标高（ ）砖处。
A．以下一皮
B．以上一皮
C．以下二皮
D．以上二皮
【答案】A
【考点】砖基础施工中防潮层的设置
【解析】基础墙的防潮层，当设计无具体要求，宜用1∶2水泥砂浆加适量防水剂铺设，其厚度宜为20mm。防潮层位置宜在室内地面标高以下一皮砖处。
2有一简支梁，受力如图1所示，支座A的反力RA是（ ）kN。
图1
A．1/4
B．1/2
C．3/4
D．1
【答案】A
【考点】利用平衡条件求未知力
【解析】一般平面力系的平衡条件还要加上力矩的平衡，即作用在物体上的力对某点取矩时，顺时针力矩之和等于反时针力矩之和。作用在梁上的力，对B点取矩，则RA×（3＋1）＝P×1，计算得出：RA＝P/4，即（1/4）kN。
3当施工期间最高气温在30℃以内时，搅拌好的水泥砂浆最长应在（ ）h内使用完毕。
A．2
B．3
C．4
D．5
【答案】B
【考点】砌筑砂浆的拌制及使用
【解析】现场拌制的砂浆应随拌随用，拌制的砂浆应在3h内使用完毕；当施工期间最高气温超过30℃时，应在2h内使用完毕。预拌砂浆及蒸压加气混凝土砌块专用砂浆的使用时间应按照厂家提供的说明书确定。
4钢筋混凝土悬挑雨篷板，其受力主筋应配置在板的（ ）。
A．两侧
B．中间
C．上部
D．下部
【答案】C
【考点】钢筋混凝土板的配筋构造要求
【解析】受力钢筋沿板的跨度方向设置，位于受拉区，承受由弯矩作用产生的拉力，其数量由计算确定，并满足构造要求。根据题干，提问的是悬挑板的受力钢筋位置。悬臂板在支座处产生负弯矩，也就是说，支座处上部是受拉区，故受力钢筋应布置在板的上部。
【说明】根据最新版考试教材，该知识点已删除。
5钢筋混凝土结构中，板、次梁与主梁交叉处，当无圈梁或垫梁时，钢筋安装位置正确的是（ ）。
A．板钢筋在上，次梁钢筋居中，主梁钢筋在下
B．板钢筋在下，次梁钢筋居中，主梁钢筋在上
C．次梁钢筋在上，板钢筋居中，主梁钢筋在下
D．次梁钢筋在下，板钢筋居中，主梁钢筋在上
【答案】A
【考点】梁、板钢筋绑扎要求
【解析】连续梁、板的上部钢筋接头位置宜设置在跨中1/3跨度范围内，下部钢筋接头位置宜设置在梁端1/3跨度范围内。板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下；当有圈梁或垫梁时，主梁的钢筋在上。
6某建筑物，地上一层梁上沿梁方向砌筑了砌块隔墙，则梁所受荷载是（ ）。
A．均布面荷载
B．线荷载
C．集中荷载
D．临时荷载
【答案】B
【考点】荷载的分类
【解析】均布面荷载是指建筑物楼面或墙面上分布的荷载，如铺设的木地板、地砖、花岗石或大理石面层等重量引起的荷载，都属于均布面荷载。线荷载是指建筑物原有的楼面或屋面上的各种面荷载传到梁上或条形基础上时，可简化为单位长度上的分布荷载。集中荷载是指在建筑物原有的楼面或屋面上放置或悬挂较重物品（如洗衣机、冰箱、空调机、吊灯等）时，其作用面积很小，可简化为作用于某一点的集中荷载。
7大体积混凝土基础施工中，为防止在早期由于干缩而产生裂缝，混凝土浇筑完毕后，最迟应在（ ）h内加以覆盖和浇水。
A．8
B．10
C．12
D．14
【答案】C
【考点】大体积混凝土的养护
【解析】大体积混凝土的养护方法分为保温法和保湿法两种。大体积混凝土浇筑完毕后，应在12h内加以覆盖和浇水。采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不得少于14d；采用矿渣水泥、火山灰水泥等拌制的混凝土养护时间由其相关水泥性能确定，同时应满足施工方案要求。
8屋面卷材防水施工中，立面或大坡面铺贴防水卷材时，应采用（ ）施工。
A．空铺法
B．点粘法
C．条粘法
D．满粘法
【答案】D
【考点】卷材防水层屋面施工
【解析】卷材防水层施工时，应先进行细部构造处理，然后由屋面最低标高向上铺贴；檐沟、天沟卷材施工时，宜顺檐沟、天沟方向铺贴，搭接缝应顺流水方向；卷材宜平行屋脊铺贴，上下层卷材不得相互垂直铺贴。立面或大坡面铺贴卷材时，应采用满粘法，并宜减少卷材短边搭接。
9下列关于纸面石膏板吊顶安装方法的叙述，正确的是（ ）。
A．板材应在自由状态下固定
B．安装双层石膏板时，面层板与基层板应在同一龙骨上接缝
C．从板的两边向中间固定
D．长边（纸包边）平行于次龙骨安装
【答案】A
【考点】石膏板吊顶安装方法
【解析】B项，双层石膏板安装时两层板的接缝不应在同一根龙骨上；需进行隔声、保温、防火处理的应根据设计要求在一侧板安装好后，进行隔声、保温、防火材料的填充，再封闭另一侧板。C项，安装石膏板时，应从板的中部开始向板的四边固定。D项，主龙骨属于纵向构件，石膏板吊顶安装时应竖向铺设，长边接缝落在主龙骨上，即平行于主龙骨安装。
10有隔音棉的轻质骨架隔墙的施工工艺是（ ）。
A．墙位放线→水电等管道安装→龙骨安装→墙体填充材料→安装两侧饰面板→板缝处理
B．墙位放线→龙骨安装→水电等管道安装→墙体填充材料→安装两侧饰面板→板缝处理
C．墙位放线→龙骨安装→安装一侧饰面板→墙体填充材料→水电等管道安装→安装另一侧饰面板→板缝处理
D．墙位放线→龙骨安装→水电等管道安装→安装一侧饰面板→墙体填充材料→安装另一侧饰面板→板缝处理
【答案】D
【考点】骨架隔墙的施工工艺流程
【解析】骨架隔墙是指在隔墙龙骨两侧安装墙面板以形成墙体的轻质隔墙。骨架墙主要是由龙骨作为受力骨架固定于建筑主体结构上，轻钢龙骨石膏板隔墙就是典型的骨架隔墙。骨架中根据设计要求可以设置隔声、保温填充材料和安装设备管线等。其工艺流程为：墙位放线→安装沿顶龙骨、沿地龙骨→安装门洞口框的龙骨→竖向龙骨分档→安装竖向龙骨→安装横向贯通龙骨、横撑、卡档龙骨→水电暖等专业工程安装→安装一侧的饰面板→墙体填充材料→安装另一侧的饰面板→板缝处理。
11室内地面混凝土垫层的横向缩缝应做（ ）。
A．假缝
B．平头缝
C．企口缝
D．加肋板平头缝
【答案】A
【考点】混凝土垫层的缩缝设置
【解析】垫层的纵向缩缝应做平头缝或加肋板平头缝。当垫层厚度大于150mm时，可做企口缝，横向缩缝应做假缝。平头缝和企口缝的缝间不得放置隔离材料，浇筑时应互相紧贴。企口缝的尺寸应符合设计要求，假缝宽度为5～20mm，深度为垫层厚度的1/3，填缝材料应与地面变形缝材料一致。
12隐框玻璃幕墙采用的中空玻璃，其第二道密封胶应采用（ ）密封胶。
A．聚硫类
B．硅酮结构
C．硅酮耐候
D．丁基热熔
【答案】B
【考点】玻璃幕墙中空玻璃密封胶的选用
【解析】根据《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ 102—2003）规定，玻璃幕墙采用中空玻璃时，应符合下列规定：①中空玻璃气体层厚度不应小于9mm。②中空玻璃应采用双道密封。一道密封应采用丁基热熔密封胶。隐框、半隐框及点支承玻璃幕墙用中空玻璃的二道密封应采用硅酮结构密封胶；明框玻璃幕墙用中空玻璃的二道密封宜采用聚硫类中空玻璃密封胶，也可采用硅酮密封胶。二道密封应采用专用打胶机进行混合、打胶。③中空玻璃的间隔铝框可采用连续折弯型或插角型，不得使用热熔型间隔胶条。间隔铝框中的干燥剂宜采用专用设备装填。④中空玻璃加工过程应采取措施，消除玻璃表面可能产生的凹、凸现象。
13根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300），建筑工程质量验收划分正确的是（ ）。
A．单位工程、分部工程、子分部工程、检验批
B．单位工程、子单位工程、分项工程、检验批
C．分部工程、子分部工程、分项工程、检验批
D．单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程、检验批
【答案】D
【考点】建筑工程质量验收的划分
【解析】建筑工程质量验收应划分为单位工程、分部工程、分项工程和检验批。其中，检验批是工程质量验收的最小单位，是分项工程直至整个建筑工程质量验收的基础。分项工程可按主要工种、材料、施工工艺、设备类别进行划分。分部工程的划分应按专业性质、工程部位确定。
14根据《民用建筑节能条例》（国务院令第530号），下列关于新建建筑节能措施的叙述，正确的是（ ）。
A．施工图设计文件审查机构宜参照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查
B．建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验
C．单体面积1万平方米以上的大型公共建筑的所有权人，应当对建筑的能源利用效率进行测评和标识
D．在正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为2年
【答案】B
【考点】新建建筑节能措施的规定
【解析】A项，《民用建筑节能条例》第十三条规定，施工图设计文件审查机构应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行查验；经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，县级以上地方人民政府建设主管部门不得颁发施工许可证。B项，第十七条规定，建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验；对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。C项，第二十一条规定，国家机关办公建筑和大型公共建筑的所有权人应当对建筑的能源利用效率进行测评和标识，并按照国家有关规定将测评结果予以公示，接受社会监督。国家机关办公建筑应当安装、使用节能设备。本条例所称大型公共建筑，是指单体建筑面积2万平方米以上的公共建筑。D项，第二十三条规定，在正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为5年。保温工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。
15根据《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326），项目职业健康安全的全面管理工作应由（ ）负责。
A．项目安全员
B．项目技术负责人
C．项目经理
D．企业法人代表
【答案】C
【考点】项目职业健康安全管理
【解析】根据《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326—2006）相关规定，项目经理应负责项目职业健康安全的全面管理工作。项目负责人、专职安全生产管理人员应持证上岗。项目职业健康安全技术措施计划应在项目管理实施规划中编制，项目职业健康安全技术措施计划应由项目经理主持编制，经有关部门批准后，由专职安全管理人员进行现场监督实施。
【说明】根据最新版考试教材，该知识点已删除。
16根据《通用硅酸盐水泥》（GB 175），下列关于硅酸盐水泥的凝结时间的叙述，正确的是（ ）。
A．初凝时间不得短于30min，终凝时间不得长于6.5h
B．初凝时间不得短于45min，终凝时间不得长于6.5h
C．初凝时间不得短于45min，终凝时间不得长于10h
D．初凝时间不得短于60min，终凝时间不得长于10h
【答案】B
【考点】水泥的凝结时间
【解析】水泥的凝结时间分初凝时间和终凝时间。初凝时间是从水泥加水拌合起至水泥浆开始失去可塑性所需的时间；终凝时间是从水泥加水拌合起至水泥浆完全失去可塑性并开始产生强度所需的时间。国家标准规定，六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min，硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h，其他五类常用水泥的终凝时间不得长于10h。
17根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB 50325），室内装修采用的天然花岗岩石材使用面积大于（ ）m2时，应对不同产品、不同批次材料分别进行放射性指标复检。
A．100
B．200
C．500
D．800
【答案】B
【考点】天然花岗石材对污染物的控制要求
【解析】根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范（2013年版）》（GB 50325—2010）相关规定，民用建筑工程室内装修采用天然花岗石材或瓷质砖使用面积大于200m2时，应对不同产品、不同批次材料分别进行放射性指标复验。
18根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204），对涉及混凝土结构安全重要部位的结构实体检验由（ ）组织实施。
A．监理工程师
B．建设单位项目专业技术负责人
C．项目经理
D．施工项目技术负责人
【答案】D
【考点】混凝土结构工程质量验收规范
【解析】根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204—2015）规定，对涉及混凝土结构安全的有代表性的部位应进行结构实体检验。结构实体检验应在监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）见证下，由施工项目技术负责人组织实施。承担结构实体检验的试验室应具有相应的资质。
19根据《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326），下列关于项目经理责任制的叙述，正确的是（ ）。
A．项目经理应由建设单位任命
B．大中型项目的项目经理必须取得工程类相应专业注册执业资格证书
C．项目经理可以同时承担两个或两个以上在建项目领导岗位的工作
D．项目经理负责组建项目经理部
【答案】B
【考点】项目经理责任制
【解析】根据《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326—2006）相关规定，A项，项目经理应由法定代表人任命，并根据法定代表人授权的范围、期限和内容，履行管理职责，并对项目实施全过程、全面管理。即项目经理由施工单位任命，而非建设单位任命。C项，项目经理不应同时承担两个或两个以上未完项目领导岗位的工作。D项，项目经理的权限之一是参与组建项目经理部。
【说明】根据最新版考试教材，该知识点已删除。
20根据《住宅装饰装修工程施工规范》（GB 50327），装饰装修工程所使用的材料，应进行“三防”处理，是指（ ）。
A．防火、防腐、防水
B．防火、防腐、防蛀
C．防腐、防水、防蛀
D．防火、防蛀、防水
【答案】B
【考点】装饰装修工程所用材料的基本要求
【解析】根据《住宅装饰装修工程施工规范》（GB 50327—2001）第3.2.3条规定，住宅装饰装修所用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防蛀处理。即装饰行业俗称的“三防”处理。
【说明】根据最新版考试教材，该知识点已删除。
二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
21根据建筑工程施工现场管理动火等级的划分，属于一级动火的情况有（ ）。
A．禁火区域内
B．各种受压设备
C．小型油箱等容器
D．比较密封的室内
E．现场堆有大量可燃和易燃物质的场所
【答案】ABDE
【考点】施工现场动火等级的划分
【解析】凡属下列情况之一的动火，均为一级动火：①禁火区域内；②油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容器及与其连接在一起的辅助设备；③各种受压设备；④危险性较大的登高焊、割作业；⑤比较密封的室内、容器内、地下室等场所；⑥现场堆有大量可燃和易燃物质的场所。其中C项属于二级动火的情况。
22下列关于主体结构混凝土浇筑的说法，正确的有（ ）。
A．混凝土不能有离析现象
B．高度大于1m的梁，可单独浇筑
C．有主次梁的楼板宜顺着主梁方向浇筑
D．梁和板宜同时浇筑
E．单向板宜沿着板的短边方向浇筑
【答案】ABD
【考点】主体结构混凝土的浇筑要求
【解析】在浇筑竖向结构混凝土前，应先在底部填以不大于30mm厚与混凝土中水泥、砂配比成分相同的水泥砂浆；浇筑过程中混凝土不得发生离析现象。梁和板宜同时浇筑混凝土，有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑，单向板宜沿着板的长边方向浇筑；拱和高度大于1m时的梁等结构，可单独浇筑混凝土。
23砖砌体工程中，烧结普通砖砌体的砌筑方法有（ ）。
A．“三一”砌筑法
B．铺浆法
C．刮浆法
D．加浆法
E．满口灰法
【答案】ABCE
【考点】砖砌体的砌筑方法
【解析】烧结普通砖砌体砌筑方法有“三一”砌筑法、挤浆法（铺浆法）、刮浆法和满口灰法四种。通常宜采用“三一”砌筑法，即一铲灰、一块砖、一揉压的砌筑方法。当采用铺浆法砌筑时，铺浆长度不得超过750mm，施工期间气温超过30℃时，铺浆长度不得超过500mm。
24当设计无要求时，跨度为8m的现浇钢筋混凝土梁，下列模板的起拱高度符合规范规定的有（ ）mm。
A．7
B．10
C．15
D．20
E．25
【答案】BCD
【考点】模板的起拱高度
【解析】对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱；当设计无具体要求时，起拱高度应为跨度的1/1000～3/1000。则8m跨度的梁，起拱高度应为8～24mm。
25采用加气混凝土砌块砌筑墙体，如无切实有效措施，不得使用在（ ）部位。
A．10层以上的框架填充墙
B．高浓度二氧化碳环境
C．砌块表面经常处于80℃以上环境
D．长期浸水
E．经常受干湿交替
【答案】BCDE
【考点】加气混凝土砌块墙的应用范围
【解析】加气混凝土砌块墙如无切实有效措施，不得使用于下列部位：①建筑物室内地面标高以下部位；②长期浸水或经常受干湿交替部位；③受化学环境侵蚀（如强酸、强碱）或高浓度二氧化碳等环境；④砌块表面经常处于80℃以上的高温环境。
【说明】根据最新版考试教材，该知识点更新为：轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块墙如无切实有效措施，不得使用于下列部位或环境：①建筑物防潮层以下墙体；②长期浸水或化学侵蚀环境；③砌块表面温度高于80℃的部位；④长期处于有振动源环境的墙体。
26建筑钢材力学性能包括（ ）性能。
A．拉伸
B．冲击
C．焊接
D．弯曲
E．疲劳
【答案】ABE
【考点】钢材的力学性能
【解析】钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能。其中力学性能是钢材最重要的使用性能，包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能等。工艺性能表示钢材在各种加工过程中的行为，包括弯曲性能和焊接性能等。
27根据《装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210），下列叙述正确的有（ ）。
A．橱柜制作与安装分项工程是建筑装饰装修工程的细部子分部工程
B．建筑装饰装修工程完工后即可投入使用
C．分部工程中各子分部工程的质量均应验收合格
D．当建筑工程只有装饰装修分部工程时，该工程应作为单位工程验收
E．幕墙后置埋件的现场拉拔强度可不检测
【答案】ACD
【考点】建筑装饰装修工程质量验收规范
【解析】B项，建筑装饰装修工程完工后应经竣工验收合格方可投入使用。E项，幕墙有关安全和功能的检测项目包括：①硅酮结构胶的相容性试验；②幕墙后置埋件的现场拉拔强度；③幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能。
【说明】根据最新版考试教材，该知识点已删除。
28根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300），参加单位工程竣工验收的人员应包括（ ）。
A．当地建设行政主管部门负责人
B．建设单位（项目）负责人
C．施工单位（项目）负责人
D．设计单位（项目）负责人
E．监理单位（项目）负责人
【答案】BCDE
【考点】单位工程竣工验收组织
【解析】根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300—2013）规定，单位工程完工后，施工单位应组织有关人员进行自检。总监理工程师应组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收。存在施工质量问题时，应由施工单位整改。整改完毕后，由施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。建设单位收到工程竣工报告后，应由建设单位项目负责人组织监理、施工、设计、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收。
29根据《住宅装饰装修工程施工规范》（GB 50327），下列叙述正确的有（ ）。
A．施工堆料应堆放在楼道内的公共空间
B．材料运输使用电梯时，应对电梯采取保护措施
C．施工中，可以在预制混凝土空心楼板上打孔安装埋件
D．施工人员应服从物业管理或治安保卫人员的监督、管理
E．装饰装修工程应在管道、设备的安装及调试施工前完成
【答案】BD
【考点】住宅装饰装修工程施工规范
【解析】A项，装饰装修工程施工，从文明施工及成品保护方面考虑，施工堆料不得占用楼道内的公共空间，封堵紧急出口；C项，从保证结构安全方面考虑，严禁在预制混凝土空心楼板上打孔安装埋件；E项，从施工顺序方面考虑，管道、设备工程的安装及调试应在装饰装修工程施工前完成，必须同步进行的应在饰面层施工前完成。
30可以用作点支承玻璃幕墙面板的有（ ）。
A．净片玻璃
B．单片钢化玻璃
C．夹层玻璃
D．钢化夹层玻璃
E．单片钢化中空玻璃
【答案】BDE
【考点】点支承玻璃幕墙面板要求
【解析】点支承玻璃幕墙的面板应采用钢化玻璃或由钢化玻璃合成的夹层玻璃和中空玻璃。
【说明】根据最新版考试教材，该知识点已删除。
三、案例分析题（共4题，每题20分）
（一）
【背景资料】
某机关综合办公楼工程，建筑面积28000m2，地下一层，地上十五层，框架剪力墙结构，由某建筑工程公司施工总承包。
施工中发生如下事件：
事件一：第四层剪力墙混凝土标准养护试块某检验批强度不合格。
事件二：由于设计变更停工20天，导致一批快硬水泥堆放在仓库达40天，但鉴于保管良好，项目经理部将这批水泥直接用于施工。
事件三：首层中厅高9m，针对该部位水平混凝土构件模板（架）体系，项目经理部编制了模板（架）工程专项施工方案，经施工项目负责人批准后开始实施。
事件四：当工程进入地上第8层后，为了加快模板（架）材料周转，项目经理要求多做两组混凝土标准养护试块，待其强度达到设计强度的75%时，立即拆除梁板（跨度均小于8m，且无悬挑构件）的模板（架）体系。
问题：
1．事件一中，对于剪力墙混凝土工程质量问题如何进行验收处理？
2．事件二中，对快硬水泥使用是否正确？说明理由。
3．事件三中，指出模板（架）工程专项施工方案实施是否妥当？并写出该方案论证、审批程序。
4．事件四中，项目经理的要求是否正确？说明理由。
【参考答案】
1事件一中，对于剪力墙混凝土工程质量问题如何进行验收处理？
【分析】本小题考查的是质量验收管理的内容，主要考核当建筑工程质量验收不符合要求时的处理方法和验收原则。
答：事件一中，对于剪力墙混凝土工程质量问题，应按下列规定进行验收处理：
（1）经有资质的检测机构检测鉴定达到设计要求的，应予以验收。
（2）经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求的，但经原设计单位核算并确认仍可满足结构安全和使用功能的，可予以验收。
（3）经返修或加固处理能够满足结构安全和使用要求的，可根据技术处理方案和协商文件进行验收；否则，不予验收。
（4）当工程质量控制资料部分缺失时，应委托有资质的检测机构按有关标准进行相应的实体检验或抽样试验。
【考点解析】当建筑工程施工质量不符合要求时的处理规定：
（1）经返工或返修的检验批，应重新进行验收。
（2）经有资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收。
（3）经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收。
（4）经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全及使用功能要求时，可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收。
（5）当工程质量控制资料部分缺失时，应委托有资质的检测机构按有关标准进行相应的实体检验或抽样试验。
（6）经返修或加固处理仍不能满足安全或重要使用要求的分部工程及单位工程，严禁验收。
2事件二中，对快硬水泥使用是否正确？说明理由。
【分析】本小题考查的是材料的选用及验收，主要考核考生对混凝土结构工程中水泥储存及使用知识的掌握程度。
答：（1）事件二中，对快硬水泥直接用于施工的做法不正确。
（2）理由：快硬水泥出厂超过1个月时应进行复验，复验结果合格后才能使用（按复验结果使用）。
【考点解析】水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查，并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验，其质量必须符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》（GB 175—2007/XG 2—2015）等的规定。
当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时，应进行复验，并按复验结果使用。
3事件三中，指出模板（架）工程专项施工方案实施是否妥当？并写出该方案论证、审批程序。
【分析】本小题考查的是安全管理的内容，考核考生对达到一定规模、危险性较大的工程施工方案编制与审批程序的掌握和运用。
答：（1）事件三中，模板（架）工程专项施工方案经施工项目负责人批准后开始实施不妥。
（2）该方案论证、审批程序如下：
①水平混凝土构件模板系统高度超过8m时，编制的模板工程专项施工方案需施工总承包单位按规定组织专家论证会进行专家论证。
②专家论证审查通过后经施工单位技术负责人、总监理工程师或建设单位项目负责人签字（或审批）后方可实施。
【考点解析】《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号）规定，模板工程中属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程有：
（1）各类工具式模板工程，包括滑模、爬模、飞模、隧道模工程。
（2）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上；集中线荷载（设计值）15kN/m及以上；或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。
（3）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。
审批流程：施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员对编制的专项施工方案进行审核。经审核合格后，由施工单位技术负责人签字。实行施工总承包的，专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字确认。
专家论证：超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。施工单位应当根据论证报告修改完善专项方案，并经施工单位技术负责人，项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后，方可组织实施。
4事件四中，项目经理的要求是否正确？说明理由。
【分析】本小题考查的是施工技术管理的内容，考核考生对钢筋混凝土结构底模及支架拆除时结构实体混凝土强度要求知识点的掌握和运用。
答：（1）事件四中项目经理的要求不正确。
（2）理由：现场拆模受构件实际强度控制，应根据同条件养护混凝土试块强度确定，不能用标准养护混凝土试块强度代替现场构件实际强度（或同条件养护混凝土试块强度）。
【考点解析】当混凝土强度达到设计要求时，方可拆除底模及支架；当设计无具体要求时，同条件养护试件的混凝土抗压强度应符合表1的规定。
表1
检查数量：全数检查。
检验方法：检查同条件养护试件强度试验报告。
为了保证结构的安全的使用功能，规范提出了拆模时混凝土强度的要求。该强度通常反映为同条件养护混凝土试件的强度。
（二）
【背景资料】
某住宅楼工程，地下一层，地上十五层，建筑面积23520m2，框架剪力墙结构，设计使用年限50年。地下一层为人防工程，工程由三个相同的单元组成。室内装饰装修施工范围为吊顶、墙面和地面三项工作。工程开工日期为2006年9月7日，计划竣工日期为2008年3月8日。施工单位在组织室内装饰装修工程流水施工时，按单元划分流水段，每单元吊顶、墙面、地面的计划工期分别为3周、2周、1周（每周按7个日历天计算）。网络计划图如图2所示。
图2
该工程2007年11月15日开始进行地下室装饰装修工程施工，项目经理部接通了220伏电压的电路，供地下室施工现场照明使用。同时将装修工人安排在本工程的地上一层居住。
该工程2007年8月6日工程主体验收合格，2008年1月28日机电安装工程验收合格，2008年2月1日装饰装修工程验收合格，2008年2月28日施工单位提交竣工验收报告，工程于2008年3月8日顺利通过验收。质量保修书中明确保修期执行《建筑工程质量管理条例》规定的最低保修期限。
问题：
1．本工程室内装饰装修工程的计划工期为多少天？
2．指出本工程室内装饰装修工程网络计划图中的关键线路。
3．指出项目经理部做法不妥之处，并分别说明理由。
4．本工程装饰装修工程和机电安装工程保修期分别为多少？保修期开始时间分别为哪一天？
【参考答案】
1本工程室内装饰装修工程的计划工期为多少天？
【分析】本小题考查的是施工进度控制方面的内容，考核双代号网络进度计划中计算（计划）工期的确定。
答：本工程室内装饰装修工程的计划工期为84天。
【考点解析】线路上总的工作持续时间最长线路为关键线路。在没有规定要求工期时，计划工期等于计算工期。本题关键线路由网络图可知为：①—②—④—⑧—⑨—⑩，计划工期＝（3＋3＋3＋2＋1）×7＝84（天）。因此，本进度计划的计算（计划）工期为84天。
2指出本工程室内装饰装修工程网络计划图中的关键线路。
【分析】本小题考查的是施工进度控制方面的内容，考核双代号网络进度计划关键线路的确定。
答：关键线路就是计算时间（累计时间）最长的线路。本工程室内装饰装修工程网络计划图中的关键线路为：①—②—④—⑧—⑨—⑩（或：吊顶1→吊顶2→吊顶3→墙面3→地面3）。
【考点解析】确定双代号网络进度计划关键线路方法包括：①穷举计划线路法；②用标号法确定关键线路；③计算时间参数法。
3指出项目经理部做法不妥之处，并分别说明理由。
【分析】本小题考查的是施工安全控制和建筑工程施工现场管理的内容，考核施工用电安全控制和现场文明施工要求。
答：项目经理部做法不妥之处及理由分别如下：
（1）不妥之处1：使用220V电压照明。
理由：人防工程施工现场照明电压不应大于36V。
（2）不妥之处2：安排工人住在本工程的地上一层。
理由：施工现场在建工程内不允许住人（或在建结构内不允许住人）。
【考点解析】隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明，电源电压不应大于36V；现场的施工区域应与办公、生活区划分清晰，并应采取相应的隔离防护措施，在建工程内、伙房、库房不得兼作宿舍。
4本工程装饰装修工程和机电安装工程保修期分别为多少？保修期开始时间分别为哪一天？
【分析】本小题考查的是建筑工程保修方面的内容，考核工程最低保修期的确定和保修期的起算日期。
答：（1）装饰装修工程的保修期为2年，机电安装工程的保修期为2年。
（2）装饰装修工程的保修开始时间为2008年2月28日，机电安装工程的保修开始时间为2008年2月28日。
【考点解析】根据《建筑工程质量管理条例》，房屋建筑工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算，在正常使用条件下，房屋建筑工程的最低保修期限为：
（1）地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限；
（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
（4）电气管线、给排水管道、设备安装为2年；
（5）装修工程为2年。
建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。
关于竣工时间的确定，根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期，工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。
（三）
【背景资料】
某施工单位（总承包方）通过招投标程序中标了由某民营企业（发包方）投资建设的某商业中心工程的施工项目。该工程地下二层，地上五层，建筑面积27000m2，合同价款8590万元，合同工期400日历天。施工合同中，索赔程序特别约定：索赔事件发生后14天内，总承包方必须提出索赔意向书，并在索赔事件结束后28天内报送索赔申请书和相关资料，逾期提出视为放弃索赔权。招标文件和合同中还约定承包方需垫资施工至地下室结构完，其后按月计量支付进度款，前期垫资款待主体结构封顶后付清，但未约定垫资利息；合同争议条款约定合同争议提交北京仲裁委员会仲裁。
施工中发生如下事件：
事件一：总承包方将土方工程分包给不具备相应施工资质的某个体运输户。基槽验收合格后，个体运输户未拿到工程款，为此将总承包方诉至法院，要求清偿债务。总承包方认为该土方工程属违法分包，合同无效，拒绝付款。
事件二：在进行首层顶板的模板（架）施工时，发包方指令将首层以上各层标高由4.50m调到4.80m，但未提供经审图机构签章的设计变更图纸。总承包方即以变更指令不合法为由暂停施工，总承包方停窝工每天损失4万元。发包方在停工30天后办齐了变更审批手续，工程随即复工。5个月后，工程完工。在工程竣工结算时，总承包方提出了索赔申请书和相关资料，要求赔偿经济损失120万元。发包方以总承包方擅自停工构成违约为由，拒绝索赔签认。
工程竣工后，因发包方与总承包方在工程结算、垫资利息、停窝工损失等方面争议较大，总承包方向工程所在地人民法院提起诉讼。
问题：
1．该工程的垫资条款是否有效？总承包方主张垫资利息是否能得到支持？分别说明理由。
2．在事件一中，个体运输户要求总承包方支付工程款是否合法？说明理由。
3．在事件二中，总承包方暂停施工是否合法？要求索赔是否合理？分别说明理由。
4．工程所在地人民法院对本工程总承包合同纠纷是否有管辖权？说明理由。
【参考答案】
1该工程的垫资条款是否有效？总承包方主张垫资利息是否能得到支持？分别说明理由。
【分析】本小题考查的是建筑行业垫资施工、利息约定与支付的内容，考核考生对与建筑行业相关的法律知识的掌握程度。特别是最高人民法院为了有利于基层进行案件的审理，集中出台了专门对新问题的司法解释。
答：（1）该工程的垫资条款有效。
理由：该工程属于民营项目，法律不禁止垫资施工。
（2）总承包方主张垫资利息不能得到支持。
理由：合同中未约定垫资利息。按照相关司法解释的规定或当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，不予支持。
【考点解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中规定，当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。
【说明】根据最新版考试教材，该知识点已删除。
2在事件一中，个体运输户要求总承包方支付工程款是否合法？说明理由。
【分析】本小题考查的是总分包之间合同是否生效的法律关系，以及由此总分包各自承担的责任。考核考生对总分包合同和法律相关知识的掌握程度。
答：事件一中个体运输户要求总承包方支付工程款的做法合法。
理由：土方工程分包行为虽然无效，但已验收合格，按照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，施工合同无效但工程竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。
【考点解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。
【说明】根据最新版考试教材，该知识点已删除。
3在事件二中，总承包方暂停施工是否合法？要求索赔是否合理？分别说明理由。
【分析】本小题考查的是建筑施工领域中施工文件的规定以及相关的法律时效内容，考核考生掌握建筑施工相关法律法规的知识程度。
答：（1）事件二中，总承包方暂停施工的做法合法。
理由：根据相关法律规定，施工图设计文件未经审查批准不得使用。
（2）事件二中总包要求索赔不合理。
理由：总承包方是在工程竣工验收后的结算阶段才提出索赔，按照合同约定，超过索赔事件结束28d（或逾期）后提出索赔的，视为放弃索赔权。
【考点解析】《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门审查。施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数。
（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
4工程所在地人民法院对本工程总承包合同纠纷是否有管辖权？说明理由。
【分析】本小题考核考生对建设工程合同纠纷约定及解决方式等知识点的掌握，重点考核考生对诉讼和仲裁的理解与运用。
答：（1）工程所在地人民法院对工程总承包合同纠纷无管辖权。
（2）理由：合同中约定出现纠纷时提交（或由）北京仲裁委员会仲裁，按照仲裁法和民事诉讼法的相关规定，工程所在地法院对该合同争议无管辖权。
【考点解析】根据《仲裁法》，当仲裁协议是双方当事人就纠纷解决方式所达成的一致意思表示时，发生纠纷后，当事人只能以向仲裁协议中确定的仲裁机构申请仲裁的方式解决纠纷，即丧失了对该纠纷提起诉讼的权利。如果一方当事人违背仲裁协议就该争议起诉，另一方当事人有权要求法院停止诉讼，法院也应当驳回当事人的起诉。有效的仲裁协议可以排除法院对订立于仲裁协议中的争议事项的司法管辖权这是仲裁协议法律效力的重要体现。
【说明】根据最新版考试教材，该知识点已删除。
（四）
【背景资料】
某群体住宅工程，由二十栋六层住宅楼组成，总建筑面积88620m2。砖混结构，外墙厚度为370mm，内墙厚度为240mm，采用页岩砖砌筑，砌筑砂浆为M5水泥混合砂浆。抗震设防烈度为7度。工程于2006年6月20日开工，计划竣工日期为2008年6月8日。消防工程分包单位为某具有相应资质的消防专业公司。
施工中发生如下事件：
事件一：2006年6月28日，施工总承包单位向监理单位上报了《项目管理实施规划》，发现项目管理实施规划只编制了总体工作计划、组织方案、进度计划、资源需求计划、项目现场平面图五项内容。
事件二：一层墙体施工完成后，现场质检员进行了检查验收，检查结果：灰缝宽（厚）度最大为11.8mm，最小为8.5mm；砂浆饱满度最小为84%。
事件三：工程于2007年6月5日通过竣工验收，施工总承包单位收集和汇总了建设、勘察、设计、监理单位立卷归档的工程资料，于2007年7月5日向当地城建档案馆移交了工程档案。
问题：
1．事件一中，《项目管理实施规划》还应包括哪些内容？
2．事件二中，砌体施工中，对灰缝宽（厚）度和饱满度的控制是否正常？分别说明理由。
3．事件三中，工程档案收集、汇总和移交的做法是否妥当？分别说明理由。
4．分别写出竣工验收阶段施工总承包单位和消防专业公司在消防工程档案管理方面的职责。
【参考答案】
1事件一中，《项目管理实施规划》还应包括哪些内容？
【分析】本小题考查的是项目管理实施规划的具体内容。
答：事件一中，项目管理规划还应包括的内容有：
（1）项目概况；
（2）成本计划；
（3）技术经济指标；
（4）质量计划；
（5）职业健康安全与环境管理计划；
（6）风险管理计划；
（7）信息管理计划；
（8）技术方案；
（9）项目收尾管理计划；
（10）项目目标控制措施；
（11）项目沟通管理计划。
【考点解析】项目管理实施规划应包括下列内容：①项目概况；②总体工作计划；③组织方案；④技术方案；⑤进度计划；⑥质量计划；⑦职业健康安全与环境管理计划；⑧成本计划；⑨资源需求计划；风险管理计划；信息管理计划；项目沟通管理计划；项目收尾管理计划；项目现场平面布置图；项目目标控制措施；技术经济指标。
【说明】根据最新版考试教材，该知识点已删除。
2事件二中，砌体施工中，对灰缝宽（厚）度和饱满度的控制是否正常？分别说明理由。
【分析】本小题考查的是砌体结构施工技术的内容。主要考核考生对施工过程中砌体的形状或类型对灰缝具体要求的掌握程度。
答：事件二中对灰缝宽（厚）度和饱满度的控制正确。
理由：符合“砖砌体灰缝宽（厚）度宜为10mm，且不应小于8mm，也不应大于12mm”的规定。符合“砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%”的规定。
【考点解析】砌体形成的砖墙灰缝宽度宜为10mm，且不应小于8mm，也不应大于12mm。砖墙的水平灰缝砂浆饱满度不得小于80%；竖缝宜采用挤浆或加浆方法，不得出现透明缝、瞎缝和假缝。不得用水冲浆灌缝。在砖墙上留置临时施工洞口，其侧边离交接处墙面不应小于500mm，洞口净宽不应超过1m。抗震设防烈度为9度地区建筑物的施工洞口位置，应会同设计单位确定。临时施工洞口应做好补砌。对照事件二中给出的检查结果可以看出，其灰缝和饱满度还是符合要求的，仍在正常控制范围内。
3事件三中，工程档案收集、汇总和移交的做法是否妥当？分别说明理由。
【分析】本小题考查的是建筑工程资料管理方面的内容，考核考生对工程竣工验收中如何收集、整理形成档案的了解以及移交当地城建档案管理部门的程序和各参建单位的所属责任等知识点。
答：事件三中，工程档案收集、汇总和移交的做法的不妥之处如下：
（1）不妥之处：施工总承包单位收集和汇总建设、勘察、设计、监理单位立卷归档的工程档案；
理由：应由建设单位收集和汇总勘察、设计、施工、监理单位立卷归档的工程档案。
（2）不妥之处：施工总承包单位向城建档案馆移交工程档案；
理由：应由建设单位向城建档案馆移交工程档案。
【考点解析】在工程文件与档案的整理、归档、验收、移交等工作中，建设单位应履行下列职责：
（1）在工程招标及与勘察、设计、施工、监理等单位签订协议、合同时，应明确竣工图的编制单位、工程档案的编制套数、编制费用及承担单位、工程档案的质量要求和移交时间等内容。
（2）收集和整理工程准备阶段形成的文件，并进行立卷归档。
（3）组织、监督和检查勘察、设计、施工、监理等单位的工程文件的形成、积累和立卷归档工作。
（4）收集和整理竣工验收文件，并进行立卷归档。
（5）收集和汇总勘察、设计、施工、监理等单位立卷归档的工程档案。
（6）在组织工程竣工验收前，提请当地的城建档案管理机构对工程档案进行预验收；未取得工程档案验收认可的文件，不得组织工程竣工验收。
（7）对列入城建档案管理机构接收范围的工程。工程竣工验收后3个月内，应向当地城建档案管理机构移交一套符合规定的工程档案。
4分别写出竣工验收阶段施工总承包单位和消防专业公司在消防工程档案管理方面的职责。
【分析】本小题考查的是建筑工程资料管理方面的内容，考核考生对总承包单位和专业分包单位在工程竣工验收时，对有关工程档案资料的管理职责的掌握程度。
答：（1）施工总承包单位对消防专业公司的工程档案管理职责是：施工总承包单位负责收集汇总消防专业公司形成的工程档案，并应及时向建设单位移交。
（2）消防专业公司的工程档案管理职责是：消防专业公司应将本单位形成的工程文件整理、立卷，及时移交总承包单位。
【考点解析】建设工程项目实行总承包管理的，总包单位应负责收集、汇总各分包单位形成的工程档案，并应及时向建设单位移交。各分包单位应将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交总承包单位。建设工程项目由几个单位承包的，各承包单位负责收集、整理立卷其承包项目的工程文件，并及时向建设单位移交。